广州建筑工程与房地产法律学习网
标题摘要内容
万博官网客服在线登录-万博maxbextx登陆
来源:
|
作者:徐清波万博maxbextx登陆
|
发布时间: 2017-12-11
|
2852 次浏览
|
分享到:
案情摘要：
因房屋装修工程工期延误、装修质量不合格，业主起诉装修公司，请求赔偿损失、返还工程款。
详细经过：
2016年，市民李某请某房屋装修公司（以下简称“甲公司”）为其名下一套房产进行装修。装修完成后，李某认为装修工程的实际竣工期已超出合同约定的期限，而且存在瓷砖空鼓、空气质量不达标等问题，虽然甲公司已经就相关问题进行了维修和整改，但空气质量仍旧不达标，保修期也应重新计算。
甲公司则认为，本公司已针对李某提出的问题进行了维修和赔偿，但空气质量不达标并非本公司原因所致。
双方争执不下，李某于2016年11月向法院起诉，要求甲公司返还工程款并赔偿各项经济损失（工期延误、房屋闲置、检测费等），合计约33万元。
法院判决结果及主要理由：
某法院经审理后认为：
1.结合本案李某已签署工程保修单等事实，可以认定工程已竣工验收；
2.竣工后发现的部分质量问题属于保修范围之内，双方已经处理完毕；
3.瓷砖空鼓等质量问题不影响李某对案涉房产的使用；
4.李某在竣工半年之后自行委托空气质量检测，部分检测标准与合同约定标准并不一致，不能作为证据使用；
5.工期确有延误，甲公司应赔偿李某损失。
最后，法院结合本案查明的事实，判决甲公司支付延期损失8900元，驳回李某其他诉讼请求。
风险提示：
无论是业主还是装修公司，应当避免使用简单书面合同签约或者口头合同，合同约定条款应当严谨、全面，一方承诺的事项应当添加进合同正文，双方实际履行合同过程与约定不符的，如变更装修材料、设计等，应该保留相应的证据，避免纠纷产生后因证据不充分而导致不利后果。
备注：类似案件可能因实际情况存在差异，法院的判决结果也可能有所不同，如需咨询可联系本站房地产法律专业万博maxbextx登陆。
因房屋装修工程工期延误、装修质量不合格，业主起诉装修公司，请求赔偿损失、返还工程款。
详细经过：
2016年，市民李某请某房屋装修公司（以下简称“甲公司”）为其名下一套房产进行装修。装修完成后，李某认为装修工程的实际竣工期已超出合同约定的期限，而且存在瓷砖空鼓、空气质量不达标等问题，虽然甲公司已经就相关问题进行了维修和整改，但空气质量仍旧不达标，保修期也应重新计算。
甲公司则认为，本公司已针对李某提出的问题进行了维修和赔偿，但空气质量不达标并非本公司原因所致。
双方争执不下，李某于2016年11月向法院起诉，要求甲公司返还工程款并赔偿各项经济损失（工期延误、房屋闲置、检测费等），合计约33万元。
法院判决结果及主要理由：
某法院经审理后认为：
1.结合本案李某已签署工程保修单等事实，可以认定工程已竣工验收；
2.竣工后发现的部分质量问题属于保修范围之内，双方已经处理完毕；
3.瓷砖空鼓等质量问题不影响李某对案涉房产的使用；
4.李某在竣工半年之后自行委托空气质量检测，部分检测标准与合同约定标准并不一致，不能作为证据使用；
5.工期确有延误，甲公司应赔偿李某损失。
最后，法院结合本案查明的事实，判决甲公司支付延期损失8900元，驳回李某其他诉讼请求。
风险提示：
无论是业主还是装修公司，应当避免使用简单书面合同签约或者口头合同，合同约定条款应当严谨、全面，一方承诺的事项应当添加进合同正文，双方实际履行合同过程与约定不符的，如变更装修材料、设计等，应该保留相应的证据，避免纠纷产生后因证据不充分而导致不利后果。
备注：类似案件可能因实际情况存在差异，法院的判决结果也可能有所不同，如需咨询可联系本站房地产法律专业万博maxbextx登陆。
邮箱：admin@lawyer-gz.com
微信：房地产法律学习网
微信公众平台：房地产法律家园
地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路雅居乐中心8楼广东合盛万博maxbextx登陆事务所
新规速递：深圳市住房和建设局关于发布《关于应对新冠肺炎疫情支持房地产企业加快复工复产的若干措施》的通知
全国人大法工委权威解答： 因新冠肺炎疫情防控不能履行合同属于不可抗力
本站万博maxbextx登陆团队首席万博maxbextx登陆荣获广东合盛万博maxbextx登陆事务所2019年度“金牌万博maxbextx登陆奖”
本站首席万博maxbextx登陆出席全国律协建房委2019年年会暨粤港澳大湾区国家战略背景下城市新型法律实务高端研讨会并应邀作主题演讲
新规速递：最高院出台司法解释，对PPP项目合同争议排除仲裁解决方式，2020年1月1日起正式施行
本站首席万博maxbextx登陆再度受邀为广东省申请万博maxbextx登陆执业人员作房地产法律实务培训
本站首席万博maxbextx登陆再度受邀为全省申请万博maxbextx登陆执业人员讲授房地产法律实务课程
徐清波万博maxbextx登陆应邀参加《广州市国土空间总体规划（2018-2035）》调研座谈会
一图读懂《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》八项深化改革措施
新规速递：广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见
以案说法：母亲擅自出售女儿名下房产，卖房不成反被追责
以案说法：房屋赠与合同中接受赠与一方在房产变更登记前死亡，该赠与的房屋产权份额是否可作为遗产继承？
以案说法：房屋买卖合同未约定过户时间，法院认定买方恶意磋商
以案说法：商品房实际面积小于约定面积，且该房已被再次转让，面积差价款应如何处理？
以案说法：老相册中意外发现遗书，姑侄因房产继承问题对簿公堂
以案说法：离婚协议中约定在房产证中加入子女名字，是否属于赠与？
以案说法：开发商违背承诺停止提供会所服务，小区业主起诉要求承担违约责任
以案说法：房屋买卖过程中“恶意串通”的认定依据
以案说法：卖方毁约，购房人可请求返还购房款及赔偿房屋增值差价
以案说法：情势变更原则在房产交易过程中的适用